| Тип объекта закупки | Работа | | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги | Количество(объем работы, услуги) | Единица измерения | Цена за единицу | Стоимость позиции |
|---|
Наименование харак-
теристики | Значение харак-
теристики | Единица измерения харак-
теристики |
|---|
Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации системы внутреннего электроснабжения здания СПб ГКУ «ГМЦ», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, улица Киевская, дом 28, литера А, помещение 1Н, 2Н, 3Н
Идентификатор: 149584262 | 71.12.19.100 | | | | 1 | Условная единица | 996850.00 | 996850.00 | Функциональные, технические и качественные харак-
теристики, эксплуатационные харак-
теристики работы, предусмотренные описанием объекта закупки (Приложение № 2 к извещению об осуществлении закупки) | соответствие | | Итого: 996850.00 Российский рубль Преимущества и требования к участникам Преимущества Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ Требования к участникам 1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Для выполнения работ, предусмотренных пунктом 9 Приложения № 2 к Описанию объектазакупки, на основании части 4 статьи 48, статьи 55.8 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации (далее – ГрК РФ), Подрядчик должен являться членом действующей саморегулируемойорганизации в области архитектурно-строительного проектирования (далее – СРО) с правомосуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовкупроектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключениядоговоров.Подрядчик – член СРО должен иметь право выполнять работы в отношении объектов капитальногостроительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектовиспользования атомной энергии).Уровень ответственности Подрядчика – члена СРО по обязательствам по договору на подготовкупроектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационныйфонд возмещения вреда, должен соответствовать требованиям части 10 статьи 55.16 ГрКРФ.Уровень ответственности Подрядчика – члена СРО по обязательствам по договорам на подготовкупроектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключениядоговоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационныйфонд обеспечения договорных обязательств, должен соответствовать требованиям пункта2 части 3 статьи 55.8 и части 11 статьи 55.16 ГрК РФ.Членство в СРО не требуется для Подрядчика в случаях, перечисленных в части 4.1 статьи48 ГрК РФ. Ограничения Не установлены Обеспечение заявки Обеспечение заявок не требуется Обеспечение исполнения контракта Требуется обеспечение исполнения контракта Размер обеспечения исполнения контракта 30.00% Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению Участник закупки обязан представить обеспечение исполнения контракта в размере, установленном в извещении об осуществлении закупки. Обеспечение исполнения контракта на участие в закупке предоставляется одним из следующих способов: а) внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (СПб ГКУ «ГМЦ», ИНН 7801379721, КПП 781001001, Комитет финансов СПб (СПб ГКУ «ГМЦ», л/с 0710003), Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. СПб, номер банк. сч.: 40102810945370000005, номер казнач. сч.: 03222643400000007200, БИК: 014030106. В поле «104» плат. поручения указать: КБК 81900000000000000510, ОКТМО 40373000); б) предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона. Порядок обеспечения исполнения контракта путем предоставления независимой гарантии установлен статьей 96 Закона и приложением № 1 к извещению, условия независимой гарантии установлены статьей 45 Закона и постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005. Бенефициаром по независимой гарантии выступает СПб ГКУ «ГМЦ». Безотзывная независимая гарантия должна содержать следующие условия. Заказчик обращает взыскание на обеспечение исполнения контракта в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту, в том числе при взыскании начисленной неустойки (штрафа, пени), причинении убытков Заказчику, в том числе в следующих случаях: а) если Подрядчик не выполнил предусмотренные Контрактом работы; б) если Подрядчик нарушил сроки выполнения работ; в) если Подрядчик нарушил установленные Заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе; г) если Подрядчик некачественно выполнил предусмотренные Контрактом работы. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Платежные реквизиты "Номер расчётного счёта"03222643400000007200 "Номер лицевого счёта"0710003 "Код поступления" Информация отсутствует "БИК"014030106 "Наименование кредитной организации"Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург "Номер корреспондентского счета"40102810945370000005 Обеспечение гарантийных обязательств Обеспечение гарантийных обязательств не требуется Дополнительная информация Информация отсутствует Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется Перечень прикрепленных документов Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта Проект контракта 1 Проект контракта Описание объекта закупки 1 Описание объекта закупки Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке 1 Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке Дополнительная информация и документы 1 Уведомление о прохождении контроля |
